LEXISLACION APLICABLE:
- Artigos 6, 93, 94, 105, 110, 122.2), 129, 130, 137, 138, 148, 153, 161, 162 e Disposición Adicional 2ª da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público
- Art. 4º do RGLCAP
DIAGRAMA DO PROCEDEMENTO:
1-Certificación da aprobación do Proxecto técnico da obra. (Art. 105.1 LCSP)
2-Acta de replanteo do Proxecto e disponibilidade dos terreos (Art. 105.1, 110.1 LCSP)
3.-Providencia da Alcaldía dispoñendo o inicio do procedemento negociado de contratación (Art. 93.1 LCSP)
4-Prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescripcións técnicas. (Art. 93.3 LCSP)
5-Informe de Intervención de fiscalización do gasto e certificación de existencia de crédito presupostario. Art. 93.3 LCSP
6-Informe de Secretaría e Certificación de existencia de crédito D.A. 2ª,6,8) LCSP
7-Resolución aprobando o Prego de Cláusulas e o expediente de contratación, dispoñendo a apertura do procedemento negociado de adxudicación Art. 94.1 D.A.2ª 7,LCSP
8-Invitación a tres empresas a participar Art. 148, 161, 162 LCSP
9-Presentación de proposicións Art. 129, 130, 148, 161, 162 LCSP
10-Constitución, da Mesa de contratación e proposta de adxudicación (Potestativa) D.A 2ª,10 LCSP
11-Resolución adxudicando o contrato Art. 4º RGLCAP Art. 94.1 D.A.2ª 7,LCSP
12-Notificación ó adxudicatario e licitadores da Adxudicaicón Provisoria Art. 137 LCSP
13-Publicidade das adxudicacións Art. 138 LCSP
14-Constitucion da garantía e presentación documentación (15 dias) Art. 83, 87, 135.4, 140 Lcsp
15-Notificación ao adxudicatario da Adxudicación definitiva 135 LCSP
16-Formalización do contrato en documento administrativo Art. 148 LCSP
1º.- Resolución da Alcaldía dispoñendo o inicio do expediente de contratación.
Aprobado por Decreto da Alcaldía (a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día ..-----), o proxecto técnico da obra, denominada "----------", redactado en xuño de -----, polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. -----, cun orzamento de execución por contrata de ----- euros (----- €) RESOLVO:
1º.- Inicia-lo expediente de procedemento negociado sin publicidade por razón da cuantía, procedemento e forma utilizados que se xustifican pola cuantía da obra -inferior a 60.101,21 euros.
2º.- Incorporar ó expediente:
- Certificación relativa a aprobación do proxecto técnico
- Acta de replanteo do proxecto
- Prego de Cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas.
- Informe de Secretaria-Intervención
En _______, a de ------ de -----
O Alcalde-Presidente
D. _______, Secretario do Ilmo. Concello de _______ (Lugo),
C E R T I F I C A :
Que (1) no Libro de Decreto nº.: - figura transcrito o seguinte Decreto da Alcaldía, número: ***/200* de data ***/***/2.00*: (1) a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día vinteseis de xullo de dous ---, adoptou, entre outros o seguinte acordo):
Visto o proxecto técnico da obra, incluida no ---denominado "-----", redactado en xuño de -----, polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. -----, cun orzamento de execución por contrata de ----- euros (----- €).
RESOLVO:
1º.- Aproba-lo proxecto técnico da obra, incluida no -----, denominada "-----", redactado en xuño de -----, polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. -----, cun orzamento de execución por contrata de ----- euros (----- €).
Para que conste, ós efectos oportunos, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde-Presidente, D. _______, en _______ a _____ de _____ de dous mil _____ .
Vº e Prace
O Alcalde-Presidente
Modelo de Prego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras (PUBLICADO POLO M.A.P. )
Procedemento negociado sen publicidade.
1. Obxecto do contrato. O contrato terá por obxecto a execución da obra (Título do proxecto). CNAE: CPV: O proxecto reúne os requisitos do artigo 1 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Novembro.
2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato. Mediante a execución do contrato a que se refire este Prego de cláusulas administrativas particulares satisfaise a seguinte necesidade:
3. Orzamento base de licitación.
a) O orzamento base de licitación ten un importe de: b) Da cantidade anterior, corresponde en concepto de Imposto sobre o Valor Engadido: 4. Anualidades en que se distribúe. O pago das cantidades correspondentes ao orzamento do contrato abonarase nunha soa anualidade correspondente ao ano 2009.
5. Aplicación orzamentaria. O proxecto finánciase con cargo ao Fondo Estatal de Investimento Local creado polo Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Novembro. - Aprobación do Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 5.4 do Real Decreto-Lei 9/2008): 1 6. Réxime xurídico do contrato e documentos que teñen carácter contractual. Sen prexuízo do disposto con carácter xeral para os contratos das Corporacións Locais, o contrato rexerase polas seguintes normas: Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Novembro polo que se crea o Fondo Estatal de Investimento Local e un Fondo Especial do Estado para a Dinamización da Economía e o Emprego e aproba créditos extraordinarios para atender ao seu financiamento. Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público. Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, no que non se opoña á Lei 30/2007. Ademais do presente prego terán carácter contractual os seguintes documentos:
- O prego de prescricións técnicas. - Os planos. - A memoria do proxecto no contido que se determina no artigo 128 de Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. - O programa de traballo aceptado polo órgano de contratación. - Os cadros de prezos. - O documento en que se formalice o contrato. 7. Prazo de execución. O prazo de execución do contrato será de ....meses a contar desde .... e concluír antes do día 1 de xaneiro de 2010.Artículo7.Justificaciónyúltimaremesadefondos
1.LosAyuntamientosdeberánacreditarlarealizacióndelasinversionesylafinalizacióndelasobrasduranteelprimertrimestrede2010,sinperjuiciodequelaDirecciónGeneraldeCooperaciónLocal,asolicitudrazonadaydebidamentemotivadadelAyuntamiento,puedaotorgarunaprórrogaquenopodráexcederdeseismesescuandoincidenciasnoimputablesalaadministracióncontratantesurgidasenlaejecucióndelcontratohayanretrasadoésta.Enestecaso,lajustificacióndeberápresentarsedentrodelmessiguientealaconclusióndelacitadaprórroga.
Enelcasodeincumplimientodeestosplazosseestaráaloprevistoenelartículo10.--> (En todo caso deberá cumprirse o disposto no artigo 7.1 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de Novembro).
8. Procedemento de adxudicación. O contrato adxudicarase polo procedemento negociado sen publicidade posto que o contrato atópase incluído no suposto previsto no artigo 161.2 da Lei de Contratos do Sector Público e o seu orzamento base de licitación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, non supera o límite dos 200.000,€. De conformidade co disposto no artigo 9.1 do Real Decreto Lei 9/2008 aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da Lei.
9. Gastos a abonar en caso de renuncia ou desistimiento. En caso de renuncia ou desistimiento, compensarase a cada un dos licitadores polos gastos en que incorrese. Iso no entanto, esta indemnización non superará en ningún caso o límite de 100 €.
10. Clasificación esixible. (Non se esixe clasificacion ao non superar o orzamento base de licitación supere os 350.000 €) 11. Garantías esixibles. - Provisional: (Só cando se decida esixila) Os licitadores deberán presentar unha garantía provisional por importe do 3% do orzamento base de licitación excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.
- Definitiva: O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá prestar unha garantía do 5% do importe da adxudicación do contrato, sen incluír o IVE.
12. Presentación de ofertas. A documentación para as licitacións presentarase en sobres pechados, identificados, no seu exterior, con indicación da licitación á que concorran e asinados polo licitador ou a persoa que o represente e indicación do nome e apelidos ou razón social da empresa. No interior de cada sobre farase constar en folla independente o seu contido, enunciado numericamente. Os Sóbres presentaranse nas dependencias ou oficinas designadas no anuncio do contrato, dando ao presentador como acreditación recibo no que constará o nome do licitador, a denominación do obxecto do contrato e o día e hora da presentación.
De igual xeito, as ofertas poderán ser presentadas por correo. En tal caso, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será admitida a documentación se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data e hora da terminación do prazo sinalado no anuncio. Transcorridos, no entanto, dez días seguintes á indicada data sen haberse recibido a documentación, esta non será admitida en ningún caso.
13. Forma en que deben presentarse as ofertas. As ofertas presentaranse en tres sobres numerados correlativamente:
A) O SOBRE NÚMERO 1. Conterá, de conformidade co que dispón o artigo 130 da Lei 30/2007, de 30 de Outubro, a seguinte documentación que deberá reunir os requisitos de autenticidade previstos nas Leis:
1º) Documentos acreditativos da personalidade xurídica:
Os empresarios individuais, copia auténtica do DNI; os empresarios acodes xurídicas, a escritura ou os documentos en que conste a constitución da entidade e os estatutos por que se rexa, debidamente inscritos no Rexistro Mercantil ou no que corresponda.
A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan reglamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.
2º) Documentos acreditativos da representación: Cando a proposición non apareza asinada polos licitadores deberá incluírse o poder outorgado a favor de quen ou quen subscriban a proposición xunto cunha copia auténtica do Documento Nacional de Identidade do ou os apoderados.
3º) Documento de compromiso de constituír unha Unión Temporal de Empresas: Nos casos en que varios empresarios concorran agrupados en unión temporal achegarán ademais un documento, que poderá ser privado, no que, para o caso de resultar adxudicatarios, comprométanse a constituíla. Este documento deberá ir asinado polo representante de cada unha das empresas e nel expresarase a persoa a quen designan representante da UTE ante a Administración para todos os efectos relativos ao contrato, así como a participación que a cada un deles corresponda na UTE. 4º) Documentos acreditativos da clasificación. Cando sexa esixible a clasificación do contratista incluirase o certificado que acredite que a empresa licitadora está clasificada nos termos esixidos neste prego.
As empresas que se atopen pendentes de obter a clasificación, deberá achegar o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude para iso, debendo xustificar que obtivo a clasificación esixida no prazo previsto para a subsanación de defectos ou omisións na documentación.
A falta ou insuficiencia da clasificación non poderá suplirse mediante a integración da solvencia con medios externos.
As empresas comunitarias, non españolas, poderán acreditar a clasificación mediante os certificados de clasificación ou documentos similares que acrediten a súa inscrición en listas oficiais de empresarios autorizados para contratar establecidas polos Estados membros da Unión Europea ou mediante certificación emitida por organismos que respondan as normas europeas de certificación expedidas de conformidade coa lexislación do Estado membro en que estea establecido o empresario. Devanditos documentos deberán indicar as referencias que permitan a inscrición do empresario na lista ou a expedición da certificación, así como a clasificación obtida.
5º) Documento constitutivo da garantía provisional ou resgardo acreditativo da súa constitución, cando se esixiu.
6º) Documento acreditativo de non estar incurso en prohibición de contratar que incluirá a manifestación de acharse á corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta.
7º) Acreditación da solvencia cando non proceda esixir a clasificación: A solvencia económica e financeira e a solvencia técnica e profesional do empresario deberá acreditarse, a criterio do órgano de contratación, en función do obxecto do contrato, do seu importe e das súas características por un ou varios dos medios seguintes:
- Solvencia financeira:
Elixir un ou varios dos medios seguintes:
a) Declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, no seu caso, xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais. Indicar se se opta por este medio, o ámbito e contido do informe ou o importe da contía que debe quedar cuberta polo seguro de riscos profesionais.
b) Contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no Rexistro oficial que corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas en Rexistros oficiais poderán achegar, como medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente legalizados. Determinar o importe mínimos de fondos propios e a precisión de que tales fondos non han de ter un importe negativo. No seu caso, determinar o importe do fondo de manobra que debe alcanzarse (Activo circulante menos pasivo esixible a curto prazo).
c) Declaración sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de negocios no ámbito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido aos tres últimos exercicios dispoñibles en función da data de creación ou de inicio das actividades da empresa. Indicar, se se opta por este medio, o importe da facturación que as empresas xestionaron durante os tres últimos anos.
- Solvencia técnica e profesional: A solvencia técnica e profesional acreditarase polos seguintes medios. (Elixir un ou varios dos medios seguintes e especificar os requisitos mínimos a que se refire o artigo 51.2 da Lei) a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, devanditos certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. b) Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras, especialmente os responsables do control de calidade, acompañada dos documentos acreditativos correspondentes. c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables das obras. d) Nos casos adecuados, indicación das medidas de xestión ambiental que o empresario poderá aplicar ao executar o contrato. e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e a importancia do seu persoal directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación justificativa correspondente. f) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente. 8º) Documentación adicional esixida a todas as empresas estranxeira. As empresas estranxeiras, nos casos en que o contrato vaia executarse en España, deberán presentar unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante. 9º) Domicilio: Todos os licitadores deberán sinalar un domicilio para a práctica de notificacións. Esta circunstancia poderá ser complementada indicando unha dirección de correo electrónico e un número de teléfono e fax.
A) Empresas que teñan no seu persoal acodes con discapacidade ou en situación de exclusión social. Os licitadores que pretenda contar para a adxudicación coa preferencia regulada na disposición adicional 6ª da LCSP, deberán os documentos que acrediten que, ao tempo de presentar a súa proposición, ten no seu persoal un número de traballadores con discapacidade superior ao 2 por 100 ou que a empresa licitadora está dedicada especificamente á promoción e inserción laboral de persoas en situación de exclusión social, xunto co compromiso formal de contratación a que se refire a disposición adicional 6º da Lei 30/2007, de 30 de Outubro, de Contratos do Sector Público.
B) O SOBRE Nº 2. Conterá a oferta económica na que se expresará o prezo de execución do contrato debendo figurar como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. A oferta económica presentarase conforme ao modelo que se incorporei como anexo I. (Engadir un anexo I co modelo da proposición económica).
Neste mesmo sobre incluiranse os documentos relativos aos criterios de valoración, distintos do prezo, que deban avaliarse mediante a aplicación dunha fórmula. En particular deberán incluírse os seguintes: (Enumeraranse os documentos esixidos segundo o contrato de que se trate).
Así mesmo incluirase declaración das empresas sobre o número de persoas a ocupar con ocasión da execución do contrato.
C) O SOBRE Nº 3. Incluiranse aqueles documentos que sexan precisos para a valoración dos criterios que dependan dun xuízo de valor. En particular deberán incluírse os seguintes: (farase referencia a todos os documentos cuxa presentación sexa precisa ao obxecto de valorar os criterios de adxudicación que non sexan susceptibles de avaliación mediante a aplicación dunha fórmula que se incluíron na cláusula relativa á fórmula de valoración).
14. Prazo de presentación das ofertas e demais requisitos das mesmas.
O órgano de contratación deberá convidar polo menos a tres empresas con capacidade e solvencia para executar o contrato para que concorran á licitación. Éstas deberán presentar as súas ofertas dentro do prazo de dez días hábiles.
As ofertas dos interesados deberán axustarse ao previsto no prego de cláusulas administrativas particulares, e a súa presentación suporá a aceptación incondicionada polo empresario do contido da totalidade de devanditas cláusulas ou condicións, así como do proxecto e do prego de prescricións técnicas, sen excepción ou reserva algunha.
As ofertas serán secretas e arbitraranse os medios que garantan tal carácter até o momento en que deba procederse á súa apertura en público das mesmas.
Cada licitador non poderá presentar máis dunha oferta, sen prexuízo da admisibilidad de variantes ou melloras cando se permita a súa presentación.
Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas.
15. Cuestións que poden ser obxecto de negociación.
Criterios para a adxudicación do contrato.
A negociación que deba celebrarse a efectos do disposto no artigo 162 da Lei versará sobre os seguintes aspectos de carácter económico e técnico do contrato:
(prezo, prazo de execución, prazo de garantía, condicións do mantemento, etc.)
Unha vez fixadas definitivamente as ofertas dos licitadores, tras a negociación, a adxudicación do contrato efectuarase mediante a valoración dos seguintes criterios:
(deberá enumerarse cada un dos criterios que deban tomarse en consideración para a adxudicación expresando en todo caso a ponderación que deba asignarse a cada un na valoración global da oferta, ou, cando, por razóns debidamente xustificadas, non sexa posible ponderar os criterios elixidos, estes enumeraranse por orde decreciente de importancia). En todo caso, tomarase en consideración, como criterio de adxudicación para a valoración das ofertas, o volume da man de obra que se utilizará na execución do contrato, atribuíndose até un total de ----- puntos en función da man de obra contratada e a contratar.
(poderán igualmente utilizarse outros indicadores relevantes da medida en que o contrato de obra contribuirá ao fomento do emprego).
16. Variantes * Os licitadores non poderán propor variantes ou melloras ao proxecto. * Os licitadores poderán presentar variantes ou melloras sobre os seguintes aspectos do proxecto: (deben expresarse os requisitos, límites, modalidades e aspectos do contrato sobre os que son admitidas), en número de .... (Cando se admitan variantes. Só poderán admitirse cando se teñan en consideración outros criterios, ademais do prezo, para adxudicar o contrato)
17. Criterios para a consideración de que a oferta contén valores anormais ou desproporcionados. Considerarase que a oferta contén valores anormais ou desproporcionados nos seguintes casos: a) Se o contrato debe adxudicarse tendo en conta un único criterio de valoración, cando se cumpra o disposto no artigo 85 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. b) Cando a adxudicación deba facerse tendo en conta máis dun criterio de adxudicación, sempre que o prezo ofertado sexa inferior nun 10% á media do total dos ofertados (Pódese establecer calquera outro criterio de estimación do valor a normal ou desproporcionado. Con independencia do prezo poden terse en conta outros criterios obxectivos para determinar o carácter de anormal ou desproporcionado da oferta).
18. Confidencialidade. Sen prexuízo das disposicións da Lei 30/2007, de 30 de Outubro relativas á publicidade da adxudicación e á información que debe darse aos candidatos e aos licitadores, estes poderán designar como confidencial parte da información facilitada por eles ao formular as ofertas, en especial con respecto aos segredos técnicos ou comerciais e aos aspectos confidenciais das mesmas. Os órganos de contratación non poderán divulgar esta información sen o seu consentimento. De igual modo, o contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á que teña acceso con ocasión da execución do contrato á que se lle deu o referido carácter nos pregos ou no contrato, ou que pola súa propia natureza deba ser tratada como tal. Este deber manterase durante un prazo de cinco anos desde o coñecemento desa información, salvo que os pregos ou o contrato establezan un prazo maior.
19. Revisión de Prezos: Por aplicación do disposto no artigo 77.1 da Lei en relación coa cláusula 7 non existe revisión de prezos.
20. Apertura da documentación e das ofertas. a) Para a cualificación dos documentos e o exame e a valoración das ofertas designaranse as persoas que comporán a Mesa de contratación de conformidade co establecido na disposición adicional segunda, apartado 10, da Lei de contratos do sector público, salvo que considere que ao amparo do establecido no artigo 295.1 da Lei non é necesaria a súa constitución. A cualificación da documentación presentada a que se refire o artigo 130.1 da Lei 30/2007, de 30 de Outubro, de Contratos do Sector Público efectuarase pola Mesa de contratación, cando se constitua. Noutro caso farase polo órgano de contratación, para o que as referencias ás actuacións da Mesa de contratación que se realizan neste prego entenderanse referidas ao órgano de contratación. b) Se se observasen defectos ou omisións subsanables na documentación presentada, comunicarase verbalmente aos interesados, sen prexuízo de que estas circunstancias se fagan públicas a través de anuncios do órgano de contratación, concedéndose un prazo non superior a tres días hábiles para que os licitadores corríxanos ou emenden ante a propia Mesa de contratación. Do actuado deixarase constancia na acta que necesariamente deberá estenderse. c) Unha vez cualificada a documentación e emendados, no seu caso, os defectos ou omisións da documentación presentada declararanse admitidos á licitación aos licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos previos indicados no artigo 130 da Lei facendo declaración expresa dos rexeitados e das causas do seu rexeitamento. d) Realizadas estas actuacións, abrirase a fase de negociación coas empresas e concluída esta procederase á adxudicación valorando as ofertas resultantes da negociación.
21. Adxudicación provisional e definitiva. A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada na que se concretarán e fixarán os termos definitivos do contrato e publicarase conforme ao establecido nos artigos 42 e 135.3 da Lei de Contratos do Sector Público. En todo caso, a adxudicación provisional dos correspondentes contratos deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días naturais, contados desde aquel en que se soliciten as ofertas. Para que a adxudicación provisional sexa elevada a definitiva, o adxudicatario deberá presentar a seguinte documentación: - Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá ademais a certificación de acharse á corrente das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. - Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida. Cando así se admita en devandito Cadro de características, a constitución destas garantías poderá acreditarse por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos. - Cando se esixa expresamente con arranxo ao disposto no artigo 53.2 da Lei, a documentación acreditativa de que o adxudicatario dispón dos medios materiais e persoais que especificamente deba adscribir á execución do contrato. A adxudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada dentro dos cinco días hábiles seguintes a aquel en que expire o prazo establecido no artigo 135.4, parágrafo primeiro. Cando os licitadores concorran en Unión Temporal de Empresas, a escritura de constitución deberá achegarse antes da formalización do contrato. Igualmente, cando se esixa ao adxudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes da formalización do contrato, deberá achegarse a póliza correspondente.
22. Responsable do contrato, dirección da obra e delegado da obra. O órgano de contratación poderá designar unha persoa responsable do contrato conforme establécese no artigo 41 da Lei de contratos do sector público. O Director de obra que se designe polo órgano de contratación exercerá as funcións de dirección, inspección, comprobación e vixilancia necesarias para a correcta execución da obra contratada. O Director das obras poderá estar auxiliado polo persoal que o órgano de contratación designe. O Delegado de obra do contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de similar natureza ás que son obxecto deste contrato.
23. Comprobación do reformulo e programa de traballos. No prazo de quince días naturais como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato deberá realizarse o reformulo e estenderse a acta relativa ao mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación. Devandito programa deberá presentarse en prazo non superior a quince días naturais desde a formalización do contrato e desenvolverá o presentado coa súa proposición, que non poderá modificar ningunha das condicións contractuais. á vista do mesmo, o órgano de contratación resolverá sobre a súa aplicación, incorporándose ao contrato.
24. Plan de seguridade e saúde no traballo. No prazo de quince días naturais desde a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará ao Órgano de contratación o Plan de seguridade e saúde no traballo, que será informado o prazo de cinco días naturais sobre a procedencia da súa aprobación. En todo caso, o prazo máximo para a aprobación do Plan de seguridade e saúde no traballo será dun mes desde a firma do contrato. Se, por incumprir o contratista os prazos indicados no parágrafo anterior, non fose posible empezar as obras ao recibir autorización para o inicio das mesmas, non poderá reclamar ampliación algunha de prazo por este motivo.
25. Prazos. O adxudicatario estará obrigado ao cumprimento do prazo total fixado para a realización do contrato, así como dos prazos parciais que, no seu caso, establecéronse, que comezarán a contar para o adxudicatario a partir do día seguinte á firma da acta de comprobación do replanteo
26. Réxime de pagos. O pago efectuarase mediante certificacións mensuais dos traballos efectuados que se abonarán de conformidade co establecido no artigo 200 e 215 da Lei de Contratos do Sector Público e 147 e seguintes do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. De conformidade co disposto no artigo 9.5 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 12 de Novembro, os concellos terán a obrigación de abonar aos contratistas o prezo das obras dentro dos trinta días naturais seguintes á data de expedición das certificacións de obra ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización parcial ou total do contrato. O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista para que as obras execútense no prazo ou prazos contractuais, salvo que, a xuízo da Dirección das obras, existisen razóns para estimalo inconveniente. Con todo, non terá dereito a percibir en cada ano, calquera que sexa o importe do executado ou das certificacións expedidas, maior cantidade que a consignada na anualidade correspondente. As certificacións así expedidas só devengarán intereses por demora desde a data sinalada no artigo 152 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. O contratista terá dereito a percibir tamén abonos a conta nos termos establecidos nos artigos 200.3 da Lei de Contratos do Sector Público e 155 e 156 do Regulamento. En todo caso, esixiráselle a constitución de garantía en forma de aval, ou outra admitida pola Lei.
27. Condicións especiais de execución. Será condición de execución do contrato a que se refire este prego, de conformidade co disposto no artigo 9.2 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras atópese en situación de desemprego. (Poderán engadirse outras condicións de execución talles como: - Adscrición de medios persoais e materiais á execución das obras, - Empregar na execución do contrato unha porcentaxe de traballadores discapacitados igual ou superior ao 1%, sempre que a dispoñibilidade do mercado laboral da construción permítao, executar a obra cumprindo estritamente a lexislación sobre prevención de riscos laborais, de tal forma que, sen prexuízo das responsabilidades en que se poida incorrer por infracción de devanditas normas, entenderase incumprido de maneira esencial o contrato cando con ocasión da execución da obra e no período dun ano impuxéronse pola Autoridade laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dúas sancións moi graves por incumprimento da lexislación sobre prevención de riscos laborais, obrigación de subcontratar unha parte da obra).
28. Penalidades. Imporanse penalidades ao contratista cando incorra nalgunha das causas previstas a continuación: a) Por incumprimento das condicións especiais de execución. O incumprimento de calquera das condicións de execución establecidas neste prego dará lugar á imposición ao contratista das seguintes penalidades: - Como regra xeral, a súa contía será un 1% do importe de adxudicación do contrato, salvo que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, nese caso poderán alcanzar até un 5% ou até o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade. - Faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban abonarse ao contratista, ou sobre a garantía, conforme ao artigo 196.8 da Lei de Contratos do Sector Público. O cumprimento polo adxudicatario das condicións especiais de execución poderá verificarse polo órgano de contratación en calquera momento durante a execución do contrato e, en todo caso, comprobarase ao tempo da recepción das obras. Cando o incumprimento se refira á contratación de persoal nos termos indicados na cláusula anterior, será considerada como infracción moi grave aos efectos previstos no artigo 102.2 da Lei de Contratos do Sector Público sempre que o incumprimento supoña unha contratación de nova man de obra que non se atopase en situación de paro superior ao 50 % do total da contratada como nova. ) Por cumprimento defectuoso. Imporanse penalidades por cumprimento defectuoso nos seguintes termos: - Se, ao tempo da recepción, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por causas imputables ao contratista. - Como regra xeral, a súa contía será un 1% do orzamento do contrato, salvo que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, nese caso poderán alcanzar até un 5% ou até o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade. - En todo caso, a imposición das penalidades non eximirá ao contratista da obrigación que legalmente lle incumbe en canto á reparación dos defectos. c) Por incumprir criterios de adxudicación. Imporanse ao contratista penalidades por incumprir os criterios de adxudicación nos seguintes termos: - Se, durante a execución do contrato ou ao tempo da súa recepción, apréciase que, por causas imputables ao contratista, incumpriuse algún ou algúns dos compromisos asumidos na súa oferta, en especial os relativos ao volume de man de obra a utilizar na execución do contrato. - Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicación será preciso que ao descontarse un 25 por 100 da puntuación obtida polo contratista no criterio de adxudicación incumprido, resultase que a súa oferta non sería a mellor valorada. - Como regra xeral, a súa contía será un 1% do orzamento do contrato, salvo que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, nese caso poderán alcanzar até un 5% ou até o máximo legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade. d) Por demora. Cando o contratista, por causas que lle fosen imputables, incorrese en demora, tanto en relación co prazo total como cos prazos parciais establecidos, estarase ao disposto no artigo 196 da Lei de Contratos do Sector Público en canto á imposición destas penalidades.
29. Subcontratación. O contratista poderá subcontratar parcialmente a execución da obra até un límite do -- por 100. (Pode non establecerse límite ou excluír a posibilidade de subcontratar). A subcontratación rexerase polo disposto na Lei de Contratos do Sector Público (arts. 210 e 211) e na Lei 32/2006, de 18 de Outubro, Reguladora da subcontratación no sector da construción. En todo caso, e de conformidade co que dispón o artigo 9.5 do Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo pactado polas prestacións cuxa realización lles encomendaron no prazo máximo de trinta días naturais, computado desde a data de aprobación polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista ou subministrador. Cando o contratista incumpra as condicións para a subcontratación establecidas no artigo 210.2 da Lei de Contratos do Sector Público ou o límite máximo especial establecido para a subcontratación imporase a penalidad regulada no artigo 210.3, con sujeción ao seguinte: - Farase efectiva mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban abonarse ao contratista, ou sobre a garantía, conforme ao artigo 196.8 da LCSP. - Como regra xeral, a súa contía será un 5% do importe do subcontrato, salvo que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave, nese caso poderá alcanzar até un 10% ou até o máximo legal do 50%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a gravidade.
30. Cumprimento do contrato. A recepción do contrato rexerase polo establecido no artigo 218 da Lei de Contratos do Sector Público e nos artigos 163 e seguintes do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Ao tempo da recepción comprobarase en particular o cumprimento polo contratista das seguintes obrigacións: 1ª) O despexe final das obras, debendo o contratista restituír á súa situación inicial as zonas afectadas polas obras e non ocupadas por elas. 2ª) O cumprimento non defectuoso do contrato 3ª) O cumprimento dos criterios de adxudicación. 4ª) O cumprimento das condicións de execución. Durante a execución do contrato a empresa adxudicataria informará o órgano de contratación mediante a presentación da correspondente declaración acreditativa dos postos de traballo creados así como das altas de novos traballadores e das baixas que se produzan.
31. Resolución do contrato. A resolución do contrato rexerase polo establecido con carácter xeral nos artigos 205 a 208 da Lei de Contratos do Sector Público e especificamente para o contrato de obras nos artigos 220 a 222 de devandita Lei, así como nos artigos 109 a 113 e 172 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. En particular considerarase causa de resolución do contrato o suposto de incumprimento da condición de execución establecida na cláusula 28 no seu primeiro parágrafo cando este deba considerarse como moi grave de conformidade co establecido na cláusula 29.1 no seu último parágrafo. En todo caso en caso de resolución do contrato por causa imputable ao contratista estarase ao disposto no artigo 208.4 da Lei.
32. Prazo de garantía. O prazo de garantía será de ?. e comezará a partir da data da recepción. Durante este prazo aplicarase o establecido no artigo 167 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas en canto ás obrigacións do contratista, así como no relativo á facultade da Administración de, en caso de incumprimento, executar á conta daquel os traballos necesarios para a conservación da obra. Todos os gastos que se ocasionen pola conservación das obras durante o período de garantía serán de conta do contratista non tendo dereito a ningunha indemnización por este concepto. Exceptúanse os danos ocasionados na obra por forza maior, que serán soportados pola Corporación, aínda que esta terá a facultade de esixir ao contratista que realice as obras de reparación.
33. Liquidación Transcorrido o prazo de garantía a que se refire a cláusula anterior procederase á liquidación do contrato conforme ao disposto no artigo 179 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.
34. Xurisdición. As cuestións que poidan exporse durante o desenvolvemento do contrato serán resoltas polo órgano de contratación. Os acordos adoptados para a súa resolución porán fin á vía administrativa, e poderán ser impugnados ante a Xurisdición contencioso-administrativa.
ACTA DE REPLANTEO DO PROXECTO DA OBRA DENOMINADA: "-----------------------------"
En _______, a ---- de ------ de dous mil nove .
As doce horas e trinta minutos, o Técnico municipal que susbcribe personouse en ____ na rúa _________ e co proxecto técnico denominado ----------------------" aprobado pola Alcaldía mediante Decreto número ------ de data ------- (Xunta de Goberno en sesión do día ------), comprobo sobre o terreo a realidade xeométrica das obras e a dispoñibilidade dos terreos para a súa normal realización e constato a conformidade e viabilidade dos proxectos.
Que lle consta, a plena posesión e dispoñibilidade real dos terreos necesarios para a normal execución da obra do proxecto denominado "-----------------", así como a viabilidade do mesmo.
E para que conste en cumprimento do artígo 110 da Lei de Contratos do Sector Público, asino a presente acta no lugar e data anteriormente citados.
O TÉCNICO MUNICIPAL
INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN E CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
ASUNTO: Expediente de contratación por PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE da obra denominada "-----------", polas seguintes razóns:
- Pola contía da mesma.
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE CRÉDITO NO ORZAMENTO
LEXISLACIÓN APLICABLE:
-Art. 195 e 213 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais
-Art. 31 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril
- D.A. 2ª da LCSP
En cumprimento da lexislación aplicable que antecede, como Secretario-Interventor
CERTIFICO:
Que existe consignación abondo na partida 4.601 , do vixente presuposto ordinario para o exercicio económico de dous mil dous para a autorización do gasto de ----- euros (----- €)., realizandose polo mesmo importe unha reserva de crédito.
Que os ingresos ordinarios do presuposto xeral ascenden a --------- de euro (----------,-- €).
E en cumprimento da Resolución da Alcaldía de data --- de --- de dous mil ----- , e en cumprimento do disposto no apartado 7º da Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, emito o seguinte INFORME XURÍDICO sobre os extremos que se deducirán dos seguintes :
ANTECEDENTES
I.- Existe proxecto técnico da obra, redactados polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. ----- e aprobado pola Xuntade Goberno en sesión celebrada o día -----, sendo o presuposto de contrata de ----- euros (----- ).
II.- Realizouse o replanteo da obra, confirmando a idoneidade e viabilidade do proxecto e a dispoñibilidade dos terreos precisos, redactándose o acta correspondente.
III.-Foi redactado o prego de condicións administrativas determinándose para a adxudicación do contrato o expediente de contratación ordinaria e o procedemento negociado sen publicidade por razóns da contía e por cumpri-los prazos previstos para a adxudicación .
Corresponde o Secretario consonte dispón o apartado 7º da Disposición Adicional 2ª da Lei de Contratos de Sector Público informar, expondo os antecedentes e disposicións legais ou regulamentarias en que apoia o seu criterio.
Cumprimentando este deber emítese o seguinte
INFORME
LEXISLACIÓN APLICABLE
Estamos ante un expediente ordinario dun contrato de natureza administrativa, sendo a adxudicación que se pretende polo procedemento negociado sen publicidade e ó que se lle aplica a seguinte normativa:
- Art. 111 do TRRL
- Art. 153 LCSP
- art. 162.1 LCSP
- D.A. 2ª da LCSP
1º.- O contrato que se licita ten a consideración de contrato de obras, de conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público. Ó citado contrato élle aplicable o réxime xurídico previsto para os contratos administrativos, a teor do artigo 19 da citada Lei.
Que o crédito orzamentario é o adecuado as obrigas de contido económico que se derivan do procedemento intervido
2º.- Procedemento.- O procedemento negociado sen publicidade sómente poderá acordarse en contratos de obras de presuposto inferior a 200.000 euros, tal como dispón o artigo 161.2 en relación co 155,d) LCSP.
Dos datos consignados nos antecedentes deste informe, dedúcese que é posible o procedemento negociado sen publicidade por atoparse nos supostos establecidos no artigo 153 da LCSP, sendo competente o Sr. Alcalde-Presidente para aproba-lo expediente de contratación (que conleva a aprobación do gasto) e dispor o procedemento de adxudicación, conforme ó preceptuado no artigo 94 e na D.A. 2ª,1) da LCSP, estando determinado o obxecto don contrato e fixado o prezo coa existencia de crédito adecuado.
3º.- Corresponde a competencia para ordea-lo gasto ao Sr. Alcalde-Presidente por non supera-lo 10% dos recursos órdinario do orzamento vixente (D.A. 2ª,1) LCSP .
4º.-É necesario solicitar oferta de empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sen que o seu número sexa inferior a tres, sempre que sexa posible, fixando coa seleccionada o prezo do mesmo e deixando constancia de todo no expediente. A imposibilidade de consultar a tres empresas xustificarase no expediente.
A proposta de adxudicación será elevada ó órgano de contratación pola Mesa de contratación.
Déixase constancia que no procedemento negociado a constitución da Mesa é potestativa.
5º.- Acompáñase o Prego de Cláusulas administrativa, que se informa favorablemente, en canto á legalidade das súas cláusulas.
De esta elemental exposición cabe formular a seguinte
CONCLUSIÓN
É procedente, por razón da contía, a adxudicación polo procedemento negociado sen publicidade da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA", consonte ó proxecto técnico redactado en xuño de ----- polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. ----- e Prego de Cláusulas administrativas, consultando, alomenos, a tres empresas capacitadas para a execución da obra.
Non obstante a Alcaldía co seu superior criterio decidirá o que estime pertinente.
En ---- a __ de __ de dous mil __
O Secretario
DECRETO Nº
Incoado procedemento negociado sen publicidade de contratación por razón da cuantía e por ------------ para a adxudicación da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA", e ATENDIDO que o proxecto técnico da obra denominado "-------", redactado en xuño de -----, polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. -----, cun presuposto de execución por contrata de ----- euros (----- €) sendo aprobado por ésta Alcaldía mediante Decreto nº.: de data ------ (pola Xunta de Goberno en sesión celebrada o día ___), replanteado o proxecto e redactado o Prego de Cláusulas Administrativas, con consignación dabondo na partida 4.601 do vixente presuposto e evacuados os informes de Secretaría e Intervención, tal como obran no expediente, pola presente RESOLVO:
1.- Aproba-lo Prego de Cláusulas Administrativas particulares.
2º.- Aproba-lo expediente urxente ( ordinario) de contratación, aproba-lo gasto con cargo a partida 4.601 do vixente presuposto e dispoñer a apertura do procedemento negociado sen publicidade solicitando ofertas ás empresas :_____________ capacitadas para a realización do obxeto do contrato, fixando coa seleccionada, a través da Mesa de contratación, o prezo do mesmo e deixando constancia de todo no expediente.
O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, D. _______, en _______ a ----, ante min _______ o Secretario que dou fe.
O Alcalde-Presidente O Secretario
INVITACIÓN A PARTICIPAR
Construccións -----------------
Achego resolución desta Alcaldía-Presidencia de data ___ e Prego de Cláusulas Administrativas particulares polas que se ha de rexir o procedemento negociado da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA", por razón da cuantía, con arreglo ó proxecto técnico redactado en xuño de -----, polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. -----, cun presuposto de execución por contrata de ----- euros (----- €).
Considerando a súa Empresa capacitada para a execución da obra referenciada invítaselle a participar, debendo presenta-la proposta e os documentos a que fai referencia o Prego de cláusulas nos prazos indicados no mesmo.
O expediente e o proxecto técnico poderá examinalos na Secretaría do Concello en horas de oficina e días hábiles ata o día ------- así como na paxina web .http://www._______.com/servicios/index.php#d8
En _______, a ____ de ------ de -----
O Alcalde-Presidente
Asdo.: _______
CERTIFICACIÓN DE SECRETARÍA DAS PROPOSICIÓNS PRESENTADAS
DON _______, Secretario do Ilmo. Concello de _______ (Lugo).-
C E R T I F I C A:
Que cursadas invitacións a tres Empresas para participar na licitacion da obra denominada "DENOMINACION DA OBRA" , presentaronse as seguintes proposicións:
NOME DO LICITADOR
Nº DO REXISTRO DE ENTRADA
1.Construcciones
2.Construcciones
3.Construcciones
E para que conste, ós efectos de incorporar expediente da súa razón, expido a presente en _______ a____ de ------, co visto e prace do Sr. Alcalde-Presidente D. _______
V. P.
O ALCALDE-PRESIDENTE
ACTA DE APERTURA DE PROPOSTAS
Na Sala de sesións da Casa do Concello de _______, ás __horas e ____ minutos do día _____ de setembro de ______, constituese a Mesa de contratación integrada polo Sr. Alcalde, D. _______, como Presidente, D. _______ e o Sr. Secretario Xeral do Concello, D. _______, como vocais, actuando como Secretario do acto de apertura o Funcionario Municipal, D. ________, que da fé do acto
Constituída a Mesa dase lectura ó anuncio do concurso e procédese ó reconto das proposicións presentadas, non asistindo ningún dos concorrentes a acta de apertura.
A seguir, o Presidente procede á apertura dos sobres A presentados que fan referencia a documentación complementaria, con este resultado:
PROPOSTA Nº 1.- Corresponde a presentada por Construcciones _______, que contén tódolos documentos esixidos nas bases do concurso, si ben faise constancia de que os documentos que a continuación se citan son fotocopias sin compulsar:
PROPOSTA Nº 2.- Non presenta.
PROPOSTA Nº 3.- Non presenta.
Seguidamente o Presidente notifica o resultado da calificación dos documentos do primeiro sobre, indicando a proposición admitida e as rechazadas sinalando as causas de inadmisión.
Antes da apertura da primeira proposición económica invitase os asistentes a que manifesten as dúbidas que ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, sin que despois se admitan observacións que interrumpan o acto.
Seguidamente procedese á apertura das proposiciòns economicas co seguinte resultado:
PROPOSTA Nº 1.- Corresponde á presentada por Construcciones ________, que cifra a súa oferta económica na cantidade de: ______., con unha mellora de________. e prazo de execución de _______meses.
PROPOSTA Nº 2. Corresponde á presentada por Construcciones ________, que cifra a súa oferta económica na cantidade de:________., e prazo de execución de______-- meses.
PROPOSTA Nº 3. Corresponde á presentada por Construcciones ______, que cifra a súa oferta económica na cantidade de:_________., e prazo de execución de _________ meses.
Concluída a lectura de tódalas propostas, a Mesa acorda poñer ó órgano de contratación a adxudicación do contrato a Construcciones _________ por selo postor que oferte unhas condicións mais ventaxosas.
Quedan incluidas no expediente tódalas propostas económicas presentadas, tanto as declaradas admitidas, como as rechazadas.
Ás ________ horas ________ minutos o Presidente da por rematada a reunión. E para constancia do tratado redacto a presente acta que como Secretario leo en voz alta e someto a sinatura do Presidente e vocais.
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL
DECRETO Nº.: ***/2009 Celebrada a licitación o día ______ e examinada a proposta de adxudicación do contrato da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA" que fai a Mesa a favor de Construcións ______, por ser a oferta que ofrece unhas condicións mais ventaxosas conforme acta levantada ó efecto do día -----, e atopada conforme, en harmonía coa mesma, RESOLVO:
1º.- Declarar válido o procedemento negociado sen publicidade instruído por razón de (a contía), e adxudicar provisionalmente o contrato da obra "DENOMINACIÓN DA OBRA" á Empresa Construcións ______, polo prezo de ________,
2º.- Aproba-lo gasto con cargo á partida 4.601 do vixente presuposto ordinario .
3º.- Notificar ao contratista a presente resolución de adxudicación provisoria, advertíndolle que a elevación a definitiva da adxudicación provisional non se poderá producir antes de que transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se publique a dita adxudicación nun diario oficial ou no perfil de contratante do órgano de contratación.
Durante este prazo deberá presentar a documentación xustificativa de se atopar ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como tamén calquera outros documentos acreditativos da súa aptitude para contratar ou da efectiva disposición dos medios que se comprometese a dedicar ou adscribir á execución do contrato, de igual xeito, deberá constituír a garantía que, se fose o caso, sexa procedente.
4º.- Devolverlles a garantía provisional ós licitadores, con excepción da depositada pola empresa adxudicataria, que será retida ata que se formalice o contrato.
5º.- Publicar o resultado do procedemento de adxudicación no perfil do órgano do contratante e mais no BOP.
6º.- Nomear Director Técnico da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA" , a D. ----- e darlle traslado deste acordo ó interesado.
7º.- Notificarlle esta resolución ó resto de licitadores.
O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, D. _______, en _______ a ____, ante min o Secretario que dou fe.
O Alcalde-Presidente O Secretario-Interventor
Asdo.: _______
NOTIFICACIÓN DA ADXUDICACIÓN PROVISIONAL
Construcións
Pola presente poño no seu coñecemento que o Sr. Alcalde-Presidente ditou o día ____ e co número ______ a seguinte resolución:
________
Contra este acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpor o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á notificación deste acordo.
Potestativamente pode vostede recorre-lo en reposición perante esta Alcaldía, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da recepción desta notificación.
No caso de recorrer este acordo en reposición, non poderá interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou no prazo de seis meses a contar dende o día seguinte ó que o referido recurso de reposición houbera de entenderse desestimado de forma presunta.
Contra a resolución do recurso de reposición non poderá interpoñerse de novo dito recurso.
Todo isto sen prexuízo de que poidan exercitar cal quer outro recurso que estimen oportuno.
_______ a, ____ de
O SECRETARIO,
ANUNCIO DA ADXUDICACIÓN PROVISIONAL
(De conformidade con o que dispone o artigo 135.3 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público).
ANUNCIO DO CONCELLO DE ..... SOBRE A ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DUN CONTRATO DE OBRAS
1. Entidade adxudicadora
Concello de:
Dependencia que tramita o expediente:
Número de obra:
2. Obxecto do contratoDescrición do obxecto: execución de ................
División por lotes e por número: non procede.
Lugar de execución:
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicaciónTramitación: urxente (ordinaria).
Procedemento: negociado con publicidade.
4. Orzamento base da licitación
Importe total, máis o IVE de... euros:
5. AdxudicaciónData:
Contratista:
Nacionalidade:
Importe da adxudicación:
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
DECRETO Nº.: ***/2009
Adxudicado provisionalmente por Decreto desta Alcaldía Número ***/2009 do día .... o contrato de obras para a construcción de............ a...., por importe de ............ euros.
Publicado o anuncio de adxudicación no BOP núm. ............, do día ............, e mais no perfil do contratante do órgano de contratación;
e visto que dentro do prazo conferido no artigo 135.4 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, o adxudicatario presentou a documentación necesaria para formalizar o contrato;
Pola presente RESOLVO:
ÚNICO.- Adxudicarlle definitivamente o contrato de de obras para a construcción de……………………, a empresa…………………………., por importe de…………….. euros.
O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, D. _______, en _______ a ____, ante min o Secretario que dou fe.
O Alcalde-Presidente O Secretario-Interventor
Asdo.: _______
NOTIFICACIÓN DA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
Construcións
Pola presente poño no seu coñecemento que o Sr. Alcalde-Presidente ditou o día ____ e co número ______ a seguinte resolución:
________
Contra este acto que pon fin á vía administrativa, poderá interpor o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á notificación deste acordo.
Potestativamente pode vostede recorre-lo en reposición perante esta Alcaldía, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da recepción desta notificación.
No caso de recorrer este acordo en reposición, non poderá interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou no prazo de seis meses a contar dende o día seguinte ó que o referido recurso de reposición houbera de entenderse desestimado de forma presunta.
Contra a resolución do recurso de reposición non poderá interpoñerse de novo dito recurso.
Todo isto sen prexuízo de que poidan exercitar cal quer outro recurso que estimen oportuno.
_______ a, ____ de
O SECRETARIO,
ANUNCIO DA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
(A publicación da adxudicación é obrigatoria en contratos de importe igual ou superior a 100.000 euros (artigo 138.2 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público). PARA O ANUNCIO DA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA )
ANUNCIO DO CONCELLO DE ...... SOBRE A ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DUN CONTRATO DE OBRAS
1. Entidade adxudicadoraConcello de
Dependencia que tramita o expediente:
Número de obra:
2. Obxecto do contratoDescrición do obxecto:
execución de ...............
División por lotes e por número: non procede.
Lugar de execución:
Prazo de execución:
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicaciónTramitación: urxente (ordinaria. )
Procedemento: Negociado sen publicidade
4. Orzamento base da licitación
Importe total, IVE excluido:
5. AdxudicaciónData:
Contratista:
Nacionalidade:
Importe da adxudicación:
[Data e sinatura do alcalde]
Contra o anterior acordo, que é definitivo na vía administrativa, pódese interpoñer de forma optativa e non simultánea un dos seguintes recursos:
a) Recurso de reposición, que deberá interpoñer, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte a aquel en que recibise a presente notificación, ante o mesmo órgano que ditou a resolución, cos requisitos esixidos no art. 110 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e de conformidade co que determinan os arts. 116 e 117 do mesmo texto legal.
A resolución deste recurso deberalle ser notificada no prazo dun mes, e contra a dita resolución expresa poderá interpoñer recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses contados desde a notificación. No caso de non recibir notificación da resolución do recurso de reposición no prazo dun mes desde a súa interposición, deberá entendelo desacollido por silencio administrativo, e neste caso poderá interpoñer recurso ante a xurisdición contenciosa administrativa no prazo de seis meses.
b) Recurso ante a xurisdición contenciosa administrativa, que deberá formular no termo de dous meses contados desde o día seguinte ó da recepción da presente notificación ante os xulgados contenciosos administrativos de …………………
[Data e sinatura do alcalde]
CONTRATO DE OBRAS
En _______ a ______ novembro de dos mil --
REUNIDOS por unha banda D. _______ , na súa calidade de Alcalde-Presidente, que actúa en nome e representación do Concello de _______
Por outra banda, D. ________, con D.N.I. núm.:_________, expedido en_____ o día ______ de ______, domiciliado en _______, que actúa en representación da empresa denominada "Construcciones _______ S.L.", con C.I.F. nº _______ como se acredita segundo a escritura otorgada perante o notario D.________ o día______ , baixo o número________ do seu protocolo, manifestando este último ter plena capacidade para contratar e non estar incurso en ningunha das causas de incompatibilidade e incapacidade que determinan as disposicións vixentes nesta materia, e recoñocéndose mutuamente legal capacidade para obrigarse din:
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
1º.- PROXECTO TÉCNICO
O proxecto técnico da obra denominado "DENOMINACIÓN DA OBRA" foi aprobado pola Alcaldía mediante Decreto nº.: de data -- , e o Prego de Condicións Xurídicas e Económico-Administrativas aprobado por resolución da Alcaldía-Presidencia , número ------/-----, de data _____ . O presuposto de execución é de ----- euros (----- €).
2º.- AUTORIZACIÓN DA CELEBRACIÓN DO CONTRATO, FISCALIZACIÓN DO GASTO
Por resolución da Alcaldía-Presidencia número _____/-----, de data ____ iniciouse procedemento negociado sen publicidade de contratación da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA" autorizando o gasto con cargo á partida 4.601 do vixente presuposto, con fiscalización e contracción do Interventor.
3º.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
A celebración deste contrato e a adxudicación definitiva foron acordados resolución da Alcaldía-Presidencia número ____/-----, de data ____ . Certificaciòn do acordo de adxudicación engádese a este documento como anexo I.
4º.- GARANTíA
O adxudicatario constituíu a prol deste Concello unha fianza definitiva (Aval número _____) polo importe de_______- da Entidade ______, segundo se acredita mediante a exhibición do correspondente resgardo. A fotocopia deste resgardo engádese como anexo II.
E convindo a ámbalas partes, na súa calidade de adxudicante e adxudicatario, o presente contrato de execución de obra, formalizano no presente documento administrativo
CLÁUSULAS DO CONTRATO
1ª.- D. ______ en representación da Empresa "________- comprométese a executa-la obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA" suxeitándose estrictamente ós planos, ós pregos de prescricións técnicas, ós cadros de prezos, documentos contractuais que acepta plenamente e é conforme as solucións técnicas formuladas na proposición presentada, fotocopia da mesma adxúntase como anexo III.
2ª.- O prezo do contrato, ________ euros-, IVE excluido, que serán abonadas polo Concello mediante certificacións de obra executada.
Os honorarios técnicos por dirección da obra ascenden a cantidade de _________- e serán abonados, previa retención do seu importe nas certificacións de obra que presente o Adxudicatario, directamente polo Organo contratante ó Director Tècnico da obra.
3.- MELLORAS OFERTADAS.- Executar unidades de obra a maiores, onde indique a Dirección da Obra, por un importe de _______- euros- IVE incluido, en presupostos de obra. Fotocopia da proposiciòn do adxudicatario achegase como anexo IV.
4ª.- O prazo de execución das obras é de ______MESES contados a partir do día seguinte o da suscrición da acta de comprobación do replanteo.
O prazo de garantía é dun ano que se contarán a partir do día seguinte o da sinatura da recepción provisoria.
5ª.- O contratista dá a súa conformidade ó prego de cláusulas administrativas particulares que rexe para este contrato. Para que quede constancia, asina un exemplar do mesmo, que se engade como anexo V. Asimesmo, sométese, para todo o que non esté establecido nel, ós preceptos da Lei 30/2007, do 30 de outubro de Contratos do Sector Público, lei 7/1985, do 2 de abril, R.D.L. 781/19886, do 18 de abril,, Regulamento de Contratos do Estado, Pregos de condicións facultativas e demais disposicións vixentes que regulan as contrataciòns semellantes na Administración Xeral do Estado.
E para que quede constancia e todo o acordado, asínase este contrato en triplicado exemplar, no mesmo lugar e data que se indican ó comenzo, ante mín, Secretario, que dou fe.
O ALCALDE-PRESIDENTE O CONTRATISTA
O SECRETARIO
ANEXO I
DON _______, Secretario do Ilmo. Concello de _______ (Lugo).-
C E R T I F I C A:
Que o Sr. Alcalde-Presidente, dictou co número ____/----- e en data____de setembro de dous mil dous a seguinte resolución:
Celebrada a licitación__________-
4º.- Nomear Director Técnico da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA" , a D. ----- e darlle traslado deste acordo ó interesado.
E para que conste, ós efectos de anexar ó contrato administrativo, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde-Presidente D. _______, en _______ a______ de setembro de dous mil dous.
V. P.
O ALCALDE-PRESIDENTE
ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIACIÒN DA OBRA DENOMINADA"DENOMINACIÓN DA OBRA".
Reunidos en _______ (Lugo), o dìa_____ de ______ de dous mil dous o Sr. Alcalde-Presidente do Ilmo. Concello de _______, D. _______, a Dirección facultativa representada polo Arquitecto D. ----- e en representación legal da empresa denominada Construcciones ______ adxudicataria da contrata de tal obra, D. ______dentro do prazo establecido para a comprobación do trazado de planta do proxecto a fin de lle dar cumprimento ó que establece o artigo 212 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, elabórase esta acta para facer constar o seguinte.
CONSIGNAN:
1. Que o trazado de planta é conforme ós documentos contractuais do proxecto.
2. Que as obras definidas no proxecto pódense realizar, e que non hai ningún impedimento ou servizo aparente non considerados que as poidan afectar.
3. Que o adxudicatario asume o compromiso de cumprir o que establece o Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo cal se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, así como o de entregar un plan de seguridade e saúde no prazo dun mes.
4. Que o técnico director da obra autoriza o seu inicio cando sexa aprobado o plan de seguridade e saúde nas obras, que o contratista queda sabedor polo feito de subscribir esta carta e que o prazo de execución empezará a contar desde o día seguinte ó da notificación de que a Corporación aprobou o plan de seguridade e saúde no traballo entregado polo adxudicatario.
E para que así conste e sirva para os efectos da comprobación do trazado de planta do proxecto, elabórase esta acta na data e lugar citados ó comezo, a cal asinan en proba de conformidade
O Alcalde-Presidente O técnico director da obra O representante do contratista
INSTANCIA DO CONTRATISTA COA QUE SE ACHEGA O PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE
Señor alcalde do Concello de ......................:
D. _________ , en representación da empresa ....., adxudicataria das obras de ....................,
EXPOÑO:
1. Que formalizada o día ---- a acta de comprobación do trazado de planta da mencionada obra, e constando na mesma o compromiso desta empresa de presentar, no prazo dun mes, o plan de seguridade e saúde en cumprimento do que sinala o Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, achego canda este escrito o citado plan de seguridade e saúde co fin de que, unha vez que o director técnico das obras emita sobre el o correspondente informe, sexa sometido á aprobación do órgano de contratación competente.
En ---, a _________
Asdo.: O contratista
EXECUCIÒN DA OBRA
DECRETO Nº
Vista a Certificación unha da obra incluida no Plan ------ e denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA", asinada polo Director Técnico D. -----, que ascende a ______ €), distribuido ó líquido que se certifica da seguinte forma:
- Gastos e honorarios de dirección --- €
- Importe abonable ó Contratista ---- €
- LÍQUIDO QUE SE CERTIFICA ---- €
Pola presente resolvo:
1º.- Aproba-la certificación unha da obra número______, incluida no Plan Provincial de Obras e Servicios ------ denominada "Pavimentación da rúa San Amaro en _______", asinada polo Director Técnico D. -----, que ascende a----------).
2º.- Remiti-la certificación deste acordo á --------.
3º.- Dar conformidade á empresa Construcciones ______ para que endose o importe de ______), correspondentes á certificación primeira desta obra, a favor da entidade financieira _____, Oficina de _____
4º.- Dar traslado deste acordo a Intervención Municipal.
O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, D. _______, en _______ a ____de _____do ano dous mil _____ , ante min, o Secretario que dou fe.
Asdo.: _______
D. _______, Secretario do Ilmo. Concello de _______ (Lugo),
C E R T I F I C A :
Que o Sr. Alcalde-Presidente con data _____ do ano dous mil ______, dictou a seguinte resolución:
Vista a Certificación unha______
Para que conste, ós efectos oportunos, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde Presidente, D. _______, en _______ a, ______ do ano dous mil __.
Vº e Prace
O Alcalde-Presidente,
INFORME DE INTERVENCIÒN:
Esta Intervenciòn nada ten que opoñerse a endosa-lo importe de importe de ________correspondiente á parte abonable a CONSTRUCCIONES ______, S.L.da certificaciòn UNHA da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA"".
_______, a______.
O Secretario-Interventor
Asdo.: _______
CERTIFICACIÒN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
D. _______, Secretario do Ilmo. Concello de _______ (Lugo),
C E R T I F I C A :
Que o Sr. Alcalde-Presidente con data_____ do ano dous mil ___, dictou a seguinte resolución:
Vista a Certificación unha______-
Para que conste, ós efectos oportunos, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde Presidente, D. _______, en _______ a_____ do ano dous mil _____.
Vº e Prace
O Alcalde-Presidente,
CERTIFICACIÓN DE EXECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDENTE A MELLORA FORMULADA NA PROPOSICIÓN
D. -----, Arquitecto Municipal e Director Técnico da obra denominada ""DENOMINACION DA OBRA"".
CERTIFICA:
Que a obra executada na denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA" incluida no Plan -----, correspondente ás unidades de obra a maiores, ofertada na proposición económica, no proceso de adxudicación, como mellora á obra pola empresa adxudicataria Construcciones _____, importa a cantidade de ________-
Unidades de obra imputables á mellora na oferta:
UNIDADES
CLASE DE OBRA
PREZO
IMPORTE
TOTAL
A presente certificación ascende a catro mil oitocentos dez euros e catro céntimos de euros.
_______, a____-
DECRETO Nº
Segundo o estipulado na cláusula terceira do contrato asinado o día _____ de _____ de dous mil ______ entre o Concello de _______ e a empresa Construcciones______ para a realización da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA", a empresa adxudicataria comprométese a executar unidades de obra a maiores, onde indique a Dirección da Obra, por un importe de _____€, IVE incluido, en presupostos de obra.
Vista a certificación de execución de obra correspondente a mellora formulada na proposición presentada pola empresa adxudicataria da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA" asinada polo Director Técnico D. -----, e que ascenden a ______), distribuido ó líquido que se certifica da seguinte forma:
- Gastos e honorarios de dirección ---- €
- Importe abonable ó Contratista ----- €
- LÍQUIDO QUE SE CERTIFICA ------ €
Pola presente resolvo:
1º.- Aproba-la certificación asinada polo Director Técnico D. -----, que ascende a _____ que corresponde a mellora formulada na proposición presentada pola empresa, Construcciones _____, adxudicataria da obra incluida no Plan Provincial de Obras e Servicios------ e denominada "---------------------".
4º.- Dar traslado deste acordo a Intervención Municipal.
O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, D. _______, en _______ a____do ano dous mil ___ , ante min, _______ o Secretario que dou fe.
D. _______, Secretario do Ilmo. Concello de _______ (Lugo),
C E R T I F I C A :
Que o Sr. Alcalde-Presidente con data ____ do ano dous mil ____, dictou a seguinte resolución:
Segundo o estipulado na______
Para que conste, ós efectos oportunos, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde Presidente, D. _______, en _______ a, _____- do ano dous mil _____.
Vº e Prace
O Alcalde-Presidente,
ACTA DE RECEPCIÓN
Da obra denominada "DENOMINACIÓN DA OBRA".
Presuposto de contratación €
Presuposto de adxudicación €
Data de adxudicación
Data de comenzo
Data de remate
En _______ a ______ de dous mil _____.
No lugar de _______, ás____ horas reúnese D. _______ en representación do Ilmo. Concello de _______; D. ----- facultativo encargado da dirección técnica da obra " ____________"; D. ______ en representación da empresa Construcciones ______, e D. _______ como Secretario-Interventor do Ilmo. Concello de _______, en funcións de fiscalización da xestión económica.
O Técnico do Concello expón que visitou a obra denominada "--------------" atopándose en bo estado e consonte ás prescricións técnicas e administrativas previstas no contrato, despois de inspeccionalas detalladamente, polo que se dan por recibidas e comenza a conta-lo prazo de garantía de doce meses previsto no Prego de Cláusulas Administrativas.
Transcorrido o prazo de garantía sen ningunha obxección, quedará extinguida a responsabilidade do contratista.
E para que conste e surta os efectos correspondentes, exténdese a presente acta en triplicado exemplar que asinan os asistentes no lugar e data arriba indicados.
O Alcalde-Presidente O Contratista
O Arquitecto-Director Técnico Ante min, O Secretario
